Kőtár és Árpád-ház kutatóintézet 2.

Kőtár, Árpád-ház kutatóintézet 2.

Kőtár, Árpád-ház kutatóintézet 2.

Haszn alapter: beltér 1746m2, kültér 288m2, össz 2034m2 Beép. zártsorú mozi ép. belső bontás 6000m3 dúcolás, víztelenítés: acél

Szádpalló fal 160m2 nyíltvíztart+szivattyú zsaluz részb látszó 1900m2 fal, 1900m2 födém, 700m2 gerenda mungödör kiem 1400m3

Jet-grouting 430m3 mon vb födém 130m3, mon vb fal 430m3, mon vb gerenda 150m3 betonacél 200t, vasbetétek 30t homl bont tégla

Burk 900m2 íves ck monolitikus burk 550m2 függ álmenny 300m2, mon álmenny 1000m2 gk válaszfal 1100m2 terazzo burk 1500m2

Ck fűtött esztrich 1500m2 acél tokos külső nyz. nyíló/fix íves szerk 169m2 egyedi acél lakatos rács, vízelvezető, zsalu, korlát, kapu

80tétel belső nyz. festett MDF/nyíló/toló/acél/tg/tölgy 117,3m2 íves üveg felülvil. 106m2 gk glett 3200m2 talajvíznyom ell szig HDPE

350m2 spec többféle vízszig 1920m2 pl. tömbinjekltálás-oxaldryin 200m2 többf. hőszig: kőzetgyapot, ásványgyapot, EPS, XPS, PU,

Ásványi, fagyapot, egyedi bútor, gipszbeton polcrendsz 80m2 tetősík napelem rendsz 160db (1665x999x40mm) védőcső 4500m

Kábeltálca 270m vezeték 9450m lámpatest 500db padlófűtés 1200m2 komp folyhűtő belt, elektromos fagyvédő 1db fancoil 7db

Splitklíma 1db kör km légvezeték Na125-400 1200m, 4szög km légcsat 260m2 Komp légkez elekt fagyv. előfűtő hővisszanyerő, 80/60o

C melegv utófűtő, motoros zsalu, C5.1 szab. autom, léghőm érz, kapcsszekr 2db komp légkezel, 80/60oC melegv utófűtő, 7/12oC hűtő

Kalorifer, motoros zsalu, szabályozó autom, kapcsszekr, léghőm érz 2db vezetékek 20mm alu kas ásványgyap szig 600m2 lift 13,65m

Em.mag, 1000kg, 8fő/630kg, 1db tűzj kp 1db, opt füstérz 109db, kábel 2700m, tűzálló káb 1200m, parkoló+udvar+kivitelezés

KIÁLLÍTÁS Fém szerk kövekhez:211db+102db műgyanta foglalat, mintavét, min20kg/cm2 szilárds, UVstab, vákuumtérben min1,5m3

Öntött, transzparens, helyszíni szerelés, hidegen húzott, 27,8t. 3500mm hossz kádakban vegysz tiszt, porszór. Restaur. 250m2 spec

Gyártócsarn. Kőtartó plexi posztamens, vitrin világít 88db. Hangszobor: körmedence, hang-fény effektek, vízforg,betonrelief, 8m2,

3Dnyomt, egyedi boltozatmodell 3db, megjel-ő felirat. IT: témacsop-ok hangosít: ultraszűk hangsug pár. Max hangnyom 100dB @

1,5kHz/2m;Impedancia: 10kOhm;Ultrah vivőfrekv:40kHz;Szabadalm modul. elj; Hangsz. típ: szabadalm monol film hord; 15W D-oszt

Stereó erősít 26pár DSP funk D17 AGC autom kev, exp, kompr, EQ-k, zaj komp, mátr.kev, peaklimiter stb Beép effekt;Külső vezérl;

Rendsz.spec PTZ kam vez;16 GPIO interfész dig. anal. pwm, AV integ USB2.0 interfész; Windows/Mac audio-videó eszk softcodec.

Hatásvilágít:LED prof fényvet; 19onyitás; késes fényhat. rendsz,zoom,800Lum, min50 000h LED, sínrendsz, színvisszaad index<90;

14Wos telj.felvét, 30db. Videó frame-pontos kpi vezérl: 10 csatornás UHD playout (25p) server, scaling, processingappliance. Xeon

CPU, dual GPU, video mappingfeature, frame pontos kijátsz. 8csat-án: JPEG, JPEG2000, H.264, H.265, MP4, mxf, mov, mp4

Wrapperben, valósidejű dekód., scaling, mapping. HDR/SDR konverzió, HDR kompat., valósid AR felirat Unity/Unrealengine-en.

Audiodeembedder, AES67 interfész, 10Gbe, 1Gbedualinetrfész, Mozg.érz-infra vezérl kompatib. keyb+egér 2db. Panor.vetít:DLP léz.

Projektor 10,000 ISO/8,800 ANSI Lum; 4szegm. RGBY színkerék; 1x0,65" DMD kijelz;1920x1080 FHD; Lézer foszf fényforr, 20,000h;

Bemen: HDMI 2, 3G SDI, DVI-D, HD15, USB, HDBaseT, RJ45;Kimen: HDMI, 3G SDI;Vezérl: RS232, RJ45; Valósid, kp-i vez., autom.

Graf-anim. rendering kijátsz: valósid AR felirat Unity/Unrealengine-en. Audiodeembedder, AES67 interfész, 10Gbe, 1Gbedualinetrfész,

Mozg érz, infra vez. kompatibil, keyb+egér, angyal rendsz. Valósid, adatfeldolg interfész graf+anim-hoz: AR Interfész app, databridge.

Hardv. vez. rendsz frame pontos anim, playout vez-hez:8csat-ás kontroller frame pontos kijátsz vez-hez, 2U ház, Xeon CPU Q-sys,

Crestron, mozg érz, interfész, IP, Arcnet+soros kimen. világít-i- hangrendsz felé. Mozg érz bundle, 15db, max 12m műk PIR szenz,

Vezérlő interfész, 12V táp. Mozg érz-alapú V

A módosítás ismertetése:

1. Kivitelezéshez kapcsolódó grafikai feladatok ellátása

Összes kiállítási grafika (nyomtatott és digitális) tipográfia szerkesztése és tervezése, tárgyfeliratok, tabló és installáció feliratok, padlófeliratok, padlógrafika, közönség forgalmi területek épületgrafikáinak, arculat, falfeliratok, falgrafika (magyar és angol nyelven) tervezése.

A kiállítást mélyebb tartalommal kiegészítő, azzal egységet alkotó 7db látogatói könyv, mint kiállítási elemek készítése. Egyéb kapcsolódó arculati kiadványok készítése.

2. a) A Beruházás teljesítési határideje a szerződés hatálybalépésétől számított 27,5 hónap.

b) III. Részhatáridő: vasbeton szerkezet 100%-os készültségi foka (tetőfedés, szigetelések 80 %, csapadékvíz hálózat 80 %) jelen szerződés hatálybalépéstől számított 16,5 hónapon belül.

c) A b. pontban foglaltaknak megfelelően a III. részszámla értéke nettó 620 826 982,- Ft.

d) IV. Részhatáridő: a Beruházás keretében az épület és a Kiállítás egyben 60%-os készültségi állapotának kivitelezése (benne tetőfedés, szigetelések 100 %, csapadékvíz hálózat 100 %, bevilágító sávok és bádogozás 100%) jelen szerződés hatálybalépéstől számított 20,5 hónapon belül.

e) A d. pontban foglaltaknak megfelelően a IV. részszámla értéke nettó 580 484 059,- Ft.

f) V. Részhatáridő: a Beruházás keretében az épület és a Kiállítás egyben 80%-os készültségi állapotának kivitelezése jelen szerződés hatálybalépéstől számított 24,5 hónapon belül.

g) VI. Részhatáridő: a Beruházás keretében az épület és a Kiállítás teljes 100%-os és a parkoló 100%-os készültségi állapotának kivitelezése, a teljes Beruházás készre jelentése jelen szerződés hatálybalépéstől számított 26,5 hónapon belül.

1. A Beruházás teljesítéséhez szükséges, alábbi munkák elvégzése vált indokolttá a Beruházás során, melyek az alábbiak:

A kőtár, Árpád-ház kutatóintézet és ideiglenes látogatóközpont kiállítás kialakításával összefüggő grafikai feladatok elkészítésére Megrendelő 2021. november 18. napján árajánlatot kért a Vállalkozótól tekintettel arra, hogy a tervezőkkel történt egyeztetések során kiderült, hogy a grafikai feladatok olyan mértékben kapcsolódnak a kiállítás kiépítéséhez, hogy azok szétválasztása több szempontból sem javasolt. A grafikai feladatokat az arculati egységesség okán mindenképpen egy grafikushoz kell kötni, azonban vannak olyan résztevékenységek, melyek nem elválaszthatóak a Vállalkozó feladataitól, mint például a főbejárat részét képező ún. beton relief kialakítása, ami a padlóburkolattal egy egységet alkotó művészeti alkotás.

2. A Vállalkozó a Covid helyzettel összefüggő személy és építési nyersanyaghiányra tekintettel dokumentumokkal alátámasztva kezdeményezte a Szerződésben rögzített mérföldkövek határidejének módosítását. Vállalkozó kérelme alapján a munkafolyamatok egymásra épülésére is tekintettel a Beruházás befejezéséhez a teljesítési határidőn túl további összesen 5,5 hónap szükséges.

A határidő módosítása érinti a műszaki tartalmat, oly módon, miszerint az egyes mérföldkövekhez rendelt műszaki tartalom megvalósítása a határidő módosulása miatt eltolódik. Annak tartalma egyébként változatlan marad.

2.1 A Megrendelő műszaki ellenőre, a projekttámogató mérnök és a Polgármesteri Hivatal illetékes szakirodája a Vállalkozó kérelmét a benyújtott dokumentumokra is figyelemmel megvizsgálta és azt megalapozottnak tartja.

3. Megrendelő Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 98/2022. (I.28.) számú határozatában döntött arról, hogy jelen szerződésmódosítás I.2. pontjában foglalt munkákat a Vállalkozótól megrendeli és a 182/2022. (II.25.) számú határozata alapján a jelen szerződésmódosítás I.3. pontja szerinti a Szerződésben foglalt teljesítési határidőt, valamint az egyes mérföldkövekhez tartozó teljesítési részhatáridőket módosítja.